Получите юридическую консультацию по телефону в Москве
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355

Дополнительное соглашение об увелечение стоимости работ по договору гпх

Дополнительное соглашение - документ, посредством составления которого вносятся изменения в условия, прописанные в договоре подряда. Согласно статье Гражданского Кодекса РФ данное соглашение может быть признано действительным только в том случае, если его форма будет идентичной форме основного договора. Унифицированного образца соглашения законодательством не установлено - оно составляется в произвольном порядке, но с учётом правил, которые действуют при составлении подобных документов. Соглашение вступает в свою полную силу только после его подписания обеими сторонами. Согласно статье Гражданского Кодекса РФ под понятием сторон договора подразумеваются заказчик и подрядчик.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и область
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург и область

Это быстро и бесплатно!
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Трудовой договор и ГПХ. Где ловушка?

09.02.2017 г. Изменение договора подряда

Нужно к договору подряда оформить доп. Закон предписывает сообщать заказчику о необходимости проведения несогласованных работ. Они могут производиться, если подрядчик обнаружил неточности в технической документации п. О таких обстоятельствах подрядчик обязан сообщить заказчику и приступить к выполнению только при получении согласия. Без предварительного согласования такие работы подлежат оплате, только если исполнитель докажет, что ситуация требовала немедленных действий п.

Иначе работы, которые подрядчик выполнил вне контракта и без согласования заказчика, оплате не подлежат п. В ходе строительства подрядчик может обнаружить необходимость провести дополнительные работы, ранее не учтенные в технической документации и смете. Об этом нужно сообщить заказчику, и тот в течение 10 дней после получения запроса сообщения от подрядчика должен ответить о своем согласии либо несогласии с проведением таких работ.

Если заказчик не ответит подрядчику в течение этого срока, подрядчик вправе приостановить соответствующие дополнительные строительные работы с отнесением возникших в связи с простоем убытков на счет заказчика п. Подрядчику необходимо иметь в виду, что он в таком случае вправе приостановить только соответствующие дополнительные работы, о необходимости выполнения которых он сообщил заказчику. Основные работы, предусмотренные изначально сторонами в договоре, подрядчик приостановить не вправе.

Подрядчику нужно помнить о том, что, если он не приостановит дополнительные работы и выполнит их при обоснованном несогласии на это заказчика, суд может отказать ему во взыскании задолженности за их выполнение. Пример из практики: суд отказал подрядчику во взыскании с заказчика задолженности по оплате выполненных дополнительных работ, так как представленным актом сверки взаимных расчетов подтверждается отсутствие у заказчика задолженности по основному договору подряда.

Подрядчик обратился в суд с иском к заказчику о взыскании задолженности по оплате дополнительных работ. Подрядчик ссылался на то, что направил в адрес заказчика дополнительное соглашение к договору строительного подряда, предусматривавшее дополнительные работы, а также акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру.

Заказчик данные документы не подписал. На этих основаниях суд отказал подрядчику в иске, приняв во внимание также и то обстоятельство, что согласно представленному сторонами акту сверки задолженность по основному договору у заказчика отсутствовала. Может ли подрядчик потребовать и получить сумму оплаты дополнительных работ, если он не предупредил о них заказчика. Да, но только если от подрядчика требовались немедленные действия в интересах заказчика.

В частности, если приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. Подрядчик обязан доказать суду наличие таких обстоятельств. Если подрядчик это сделает, то он освобождается от обязанности сообщать заказчику о возникновении необходимости выполнить дополнительные работы.

Он будет иметь право на оплату выполненных им дополнительных работ и возмещение вызванных этим убытков. Если таких обстоятельств не было, то в случае, если подрядчик не сообщил заказчику о необходимости выполнить дополнительные работы, заказчик освобождается от обязанности их оплаты и оплаты возникших у подрядчика в связи с этим убытков.

Причем даже в том случае, когда дополнительные работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика п. Имеет смысл включить в договор подряда условие, разрешающее подрядчику увеличить стоимость работ без согласования с заказчиком.

В таком случае заказчик уже не сможет сослаться на то, что подрядчик не согласовал с ним проведение дополнительных работ. Подрядчику нужно помнить, что если он выявил необходимость провести дополнительные работы, то это не всегда означает, что именно он обязан выполнить такие работы. Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения в том случае, если такие работы не входят в сферу его профессиональной деятельности либо не могут быть выполнены по не зависящим от него причинам.

Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов п. Сделать это он может либо по соглашению с заказчиком, либо при отсутствии согласия заказчика по решению суда ст. Подрядчику нужно обосновывать изменение сметы именно такими причинами. Однако есть риск того, что заказчик все же сможет доказать неправомерность требования подрядчика.

Пример из практики: суд отказал подрядчику в удовлетворении иска, поскольку не согласился с его расчетами, обосновывающими требование об изменении цены.

Подрядчик, заказчик и плательщик заключили государственный контракт на строительство жилых домов. В письме подрядчик, ссылаясь на существенное удорожание стоимости строительства после проведения конкурса, просил заказчика скорректировать увеличить цену контракта. На основании указанного письма заказчик обратился к плательщику с письмом, в котором предложил пересмотреть цену контракта. Полагая, что отказ в дополнительном финансировании подрядных работ противоречит закону, подрядчик обратился в арбитражный суд с требованием об изменении условий государственного контракта путем заключения дополнительного соглашения, увеличивающего стоимость строительных работ.

В обоснование требования подрядчик сослался на существенное удорожание строительства рост индекса инфляции и увеличение стоимости строительных материалов. Однако суд отказал подрядчику в иске, обосновав свою позицию тем, что представленный подрядчиком документ, определяя индекс удорожания сметной стоимости строительства на год, не учитывает, что:.

Пример из практики: суд отказал подрядчику в требовании об изменении сметы и возмещении убытков, поскольку подрядчик не доказал обоснованность таких изменений. В обоснование требования об увеличении цены контракта подрядчик сослался на существенное удорожание строительства рост индекса инфляции и увеличение стоимости строительных материалов, оборудования.

В подтверждение своих доводов подрядчик представил суду следующие документы. Однако суд в решении отметил следующее. Кроме того, суд указал на то, что подрядчик не обосновал размер транспортных расходов и затрат. Это выразилось в том, что:.

Если заказчик не ответит на предложение подрядчика, это будет означать, что заказчик с ним не согласен, поскольку молчание п. Пример из практики: суд отказал подрядчику во взыскании задолженности, указав на то, что, если заказчик на оперативных совещаниях не высказывал возражений относительно удорожания материалов, это не означает его согласие акцепт с предложением об увеличении цены материалов.

При подписании подрядного договора стороны в расчете потребности материалов предусмотрели приобретение ,92 куб. Впоследствии произошло удорожание стоимости бетона, который фактически приобретен подрядчиком за 3 руб. Приобретение бетона на указанную сумму подтверждено представленными подрядчиком в дело товарными накладными и счетами-фактурами. Подрядчик сообщил заказчику об удорожании бетона и предложил изменить договорную цену работ с учетом его удорожания, направил соответствующее письмо.

Данное письмо было получено заказчиком, однако ответ подрядчику он не направил. Первоначально судебные инстанции исходили из того, что заказчик не заявлял отказа от требования подрядчика, мотивированного существенным удорожанием материалов.

Как указывали суды, на оперативных совещаниях, проводимых заказчиком с участием подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта , он настаивал на скорейшем выполнении работ. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации п.

Подробнее об этом см. О чем необходимо предупредить заказчика в ходе выполнения работ. Пример из практики: суд отказал подрядчику в удовлетворении требований о взыскании стоимости строительно-проектных работ, поскольку тот не приостановил работы. Подрядчик обратился в суд с иском о возмещении понесенных расходов на устранение дефектов в проектной документации, переданной ему заказчиком для выполнения работ.

Необходимость работ, стоимость которых была предъявлена подрядчиком к взысканию с заказчика, была вызвана, как полагал подрядчик, недостатками проектной документации, представленной заказчиком. В материалах дела отсутствовали доказательства, которые бы свидетельствовали как о приостановлении подрядчиком производства работ по причине недоброкачественности представленной технической документации, так и о том, что до завершения подрядных работ подрядчик обращался к заказчику либо к предприятию, разработавшему техническую документацию, с претензией о ее недостатках.

Подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ даже в том случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика п. Дополнительные работы — не согласованная с заказчиком инициатива подрядчика при твердой цене в договоре. Работы, которые подрядчик выполнил вне контракта и без согласования заказчика, оплате не подлежат п.

Если подрядчик выполняет работы в ходе исполнения государственного контракта, цена также может быть пересмотрена в сторону увеличения или уменьшения при изменении объема работ. Такая ситуация возможна при согласовании заказчика, а также если речь идет об изменении стоимости не более чем на 10 процентов подп. Такие положения законодательства не допускают злоупотребления исполнителем своими правами и позволяют избежать неоправданного увеличения стоимости, когда речь идет о государственных контрактах.

Например, суд отказал истцу подрядчику во взыскании стоимости дополнительных работ, поскольку их выполнение не предусмотрено контрактом, а необходимость не подтверждалась заказчиком. Так, подрядчик писал заказчику о необходимости провести дополнительные работы, заказчик это не согласовывал. Подрядчик мог приостановить выполнение работ, но он их выполнил без согласия заказчика.

Заказчику необходимо корректно вести переписку с подрядчиком. В случае спора исполнитель договора может с помощью писем заказчика доказывать в суде факт поручения работ, которые не вошли в договор.

Подрядчик требовал оплаты дополнительных работ и ссылался на письма, в которых заказчик якобы согласовал их. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами и удовлетворил требования. Но окружной суд все же отказал во взыскании, отметив следующее. Кроме того, письмо от Во избежание споров заказчику лучше отвечать на письма о согласовании новых работ четким отказом, а при получении от подрядчика актов с дополнительными работами целесообразно направить мотивированный отказ.

Отвечает Александр Сорокин,. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг.

Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Из рекомендации Нужно ли применять ККТ при выдаче, получении и возврате займа. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Тема: Юрпрактикум. Как подрядчику согласовать с заказчиком проведение и оплату дополнительных строительных работ. Как подрядчику потребовать изменения сметы. Нужно ли применять ККТ при выдаче или возврате займа?

Скачайте формы по теме: Сведения для заполнения расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей Сообщение о поступлении суммы задолженности по обязательным платежам Положение о предоставлении форменной одежды Пример заполнения личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты инструктора.

Простите, что прерываем ваше чтение. Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты. У меня есть пароль. Пожалуйста, проверьте почту Ввести. Введите логин.

Войти или. Ваша персональная подборка. Статьи по теме в электронном журнале. Будьте в курсе! Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало.

Дополнительное соглашение к договору об изменении цены

Перед тем, как принять решение о создании и заключении такого документа, как дополнительное соглашение к договору о государственных закупках РК, необходимо собрать ряд оснований для внесения изменений в заключенный договор о государственных закупках. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках РК — это прилагаемый к договору документ, в котором фиксируются те изменения в условиях первоначально заключенного договора. Само дополнительное соглашения считается разновидностью договора, так как оно имеет признаки договора. Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор составляют в том случае, когда нужно внести правки в действующий договор.

С помощью этого приложения можно скорректировать сроки выполнения работ/оказания услуг, изменить порядок расчетов, установить новую стоимость.

Цена работ как существенное условие договора подряда.

Описание документа. Чтобы изменить условия сотрудничества с контрагентом, нужно составить дополнительное соглашение к договору ГПХ. В первую очередь необходимо получить разрешение на внесение правок от каждого участника договора, иначе корректировки не будут действительными. Инициатором изменений может выступать как заказчик, так и исполнитель. В доп соглашении к договору ГПХ следует указать такие пункты:. Обратите внимание: если первоначальный договор был заверен нотариусом, приложение также подлежит нотариальному удостоверению. Чтобы составить грамотное дополнительное соглашение к договору ГПХ образец года , заполните опросный лист и укажите суть корректировок в шаблоне. Дополнительное соглашение к договору ГПХ составляется в той же форме, что и основной документ. Предлагаем вам составить приложение к договору гражданско-правового характера в нашем онлайн-сервисе и скачать готовый документ в формате Word или PDF. Дата актуализации:

Дополнительное соглашение к договору подряда: образец

Нужно к договору подряда оформить доп. Закон предписывает сообщать заказчику о необходимости проведения несогласованных работ. Они могут производиться, если подрядчик обнаружил неточности в технической документации п. О таких обстоятельствах подрядчик обязан сообщить заказчику и приступить к выполнению только при получении согласия.

В настоящее время законодательством не предусмотрено унифицированной формы дополнительного соглашения, оно составляется в произвольной форме, но при его составлении необходимо руководствоваться правилами, которые применяются при составлении данных документов. Заказчик — это лицо физическое или юридическое , которое обязуется принять результат работы и оплатить его.

Дополнительное соглашение к договору подряда

ГК РФ. Статья Цена работы. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи настоящего Кодекса.

Доп. соглашение к договору гпх (образец)

Порядок заключения дополнительного соглашения об изменении суммы договора. Допсоглашение об изменении цены договора: содержание, образец. Изменение обстоятельств, которые повлияли на соглашение сторон о стоимости товаров, работ или услуг, на основании п. Изменение цены договора в соответствии с п. При этом изменить условие о цене можно в любом случае по соглашению сторон за исключением тех, что прямо запрещены законодательством в силу п. Порядок изменения цены договора следует из п. Унифицированный образец дополнительного соглашения об изменении суммы договора законодательно не установлен.

С помощью этого приложения можно скорректировать сроки выполнения работ/оказания услуг, изменить порядок расчетов, установить новую стоимость.

Договор подряда: увеличение объема работ

В соответствии с пунктом 1 статьи ГК РФ изменение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Согласно пункту 2 статьи ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Вместе с тем звучали аргументы не только в пользу данной системы налогообложения, но и против. Достаточно пройтись по торговым точкам, расположенным поблизости.

Невозможна прописка ребёнка в квартиру, в которой никто не прописан. Подскажите, на чьей стороне закон в данной ситуации.

Эта декларация подаётся 4 раза за год, по одной в квартал. Если очная учеба недоступна или затруднительна, всегда есть возможность поступить на заочное или вечернее отделение, а некоторые вузы предлагают даже дистанционную форму учебы в магистратуре.

А если автомобиль был продан за сумму в 250 тыс.

Существенно подать все заявления до момента исполнения полугода младенца. Сдать временное разрешение необходимо вместе с правамив ином случае срок по лишению прав так и не начнётся. Общие требования к составлению документа. Для работника данный период также важен. Для этой задачи вам понадобится заявление о расторжении брака форма 8 или 9.

В приёмной семье ребёнок воспитывается до совершеннолетия или до завершения обучения в бакалавриате. Получить такую справку могут не только лица, не обучающиеся в вузе, но и студенты, которые еще проходят обучение. В случае, если экзаменационный маршрут известен заранее, можно несколько раз проехать на нем с близкими или друзьями, если у них есть автомобиль и права.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас или воспользуйтесь формой ниже:
 
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и область
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург и область

Это быстро и бесплатно!

0
Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о

Комментариев пока нет (:

Получите юридическую консультацию по телефону или прямо на сайте.
Это совершенно бесплатно!
Москва и область
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355
Санкт-Петербург
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525
Бесплатная юридическая помощь
  • 95% успешных дел
  • Конфиденциально
  • Профессиональные юристы
Задать свой вопрос юристу